建筑one（JZXSW2015）—建筑工程人訂閱的微信精品號，講述搬磚人的心路歷程，分享工程人的酸甜苦辣。點擊標(biāo)題下藍字“建筑one”關(guān)注，我們將為您提供有價值、有內(nèi)容的閱讀享受。

法律案例分析與啟示

在建設(shè)工程領(lǐng)域，法律糾紛時有發(fā)生，這些糾紛不僅影響著工程的順利推進，還涉及到各方的重大利益。今天我們對具體案例進行深入剖析，能夠讓我們更好地理解建設(shè)工程法律的實際應(yīng)用，以及如何在實踐中避免和應(yīng)對法律風(fēng)險。

一、案例

甲公司通過招投標(biāo)程序，中標(biāo)了乙公司的一項商業(yè)綜合體建設(shè)項目，并與乙公司簽訂了《建設(shè)工程施工合同》。合同明確約定了工程價款、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等關(guān)鍵條款，其中工程價款采用固定總價方式，為1.5億元，工期為兩年。

在施工過程中，由于乙公司提出了多項設(shè)計變更要求，導(dǎo)致工程的施工內(nèi)容和工程量發(fā)生了較大變化。甲公司按照乙公司的要求進行了施工，但雙方并未就設(shè)計變更部分的工程價款如何調(diào)整簽訂書面補充協(xié)議。

工程竣工后，甲公司提交了竣工結(jié)算報告，結(jié)算金額為1.8億元，其中包括了因設(shè)計變更增加的3000萬元費用。乙公司對結(jié)算報告提出異議，認(rèn)為設(shè)計變更部分的費用過高，且雙方未對變更價款達成一致，只同意支付1.6億元。雙方協(xié)商無果，甲公司遂將乙公司訴至法院，請求判令乙公司支付剩余工程款2000萬元及相應(yīng)利息。

二、法律問題分析

（一）設(shè)計變更的法律規(guī)定

根據(jù)《民法典》以及相關(guān)建設(shè)工程法律法規(guī)，發(fā)包人有權(quán)對工程進行設(shè)計變更，但變更應(yīng)當(dāng)符合法定程序。當(dāng)設(shè)計變更導(dǎo)致工程量或工程內(nèi)容發(fā)生變化時，雙方應(yīng)當(dāng)就變更部分的工程價款進行協(xié)商并達成一致。若沒有明確約定，按照《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規(guī)定，當(dāng)事人對建設(shè)工程的計價標(biāo)準(zhǔn)或者計價方法有約定的，按照約定結(jié)算工程價款。因設(shè)計變更導(dǎo)致建設(shè)工程的工程量或者質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，當(dāng)事人對該部分工程價款不能協(xié)商一致的，可以參照簽訂建設(shè)工程施工合同時當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門發(fā)布的計價方法或者計價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算工程價款。

（二）固定總價合同下設(shè)計變更價款的確定

在本案例中，雖然合同約定采用固定總價方式，但由于乙公司提出的設(shè)計變更，打破了原合同價款的固定性。對于設(shè)計變更部分的價款確定成為關(guān)鍵問題。由于雙方未簽訂書面補充協(xié)議約定變更價款，甲公司主張按照實際增加的工程量和市場價格計算變更費用，而乙公司則認(rèn)為應(yīng)在原固定總價基礎(chǔ)上進行有限調(diào)整。法院在審理此類案件時，通常會綜合考慮變更的必要性、合理性，以及當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門發(fā)布的計價方法或標(biāo)準(zhǔn)來確定變更部分的工程價款。

（三）舉證責(zé)任分配

在建設(shè)工程糾紛中，舉證責(zé)任的分配至關(guān)重要。甲公司作為主張增加工程款的一方，需要證明設(shè)計變更的事實、變更導(dǎo)致的工程量增加情況以及相應(yīng)的計價依據(jù)。甲公司應(yīng)提供乙公司提出設(shè)計變更的書面通知、工程變更聯(lián)系單、施工過程中的簽證文件、因變更增加的材料采購憑證、人工費用支出記錄等證據(jù)，以證明其主張的 3000 萬元變更費用的合理性。乙公司若對甲公司的主張?zhí)岢霎愖h，則需要提供相反證據(jù)，如認(rèn)為變更部分計價過高，需提供合理的計價參考依據(jù)或證明甲公司施工存在不合理之處導(dǎo)致費用增加的證據(jù)。

三、法院判決結(jié)果及依據(jù)

經(jīng)過審理，法院最終判決乙公司向甲公司支付剩余工程款 1500 萬元及相應(yīng)利息。法院的判決依據(jù)主要包括以下幾點：

設(shè)計變更事實認(rèn)定：甲公司提供了充分的證據(jù)，包括乙公司的設(shè)計變更通知、工程變更聯(lián)系單以及相關(guān)施工記錄，足以證明設(shè)計變更的事實以及變更導(dǎo)致的工程量顯著增加，因此乙公司應(yīng)當(dāng)對變更部分支付額外的工程價款。

變更價款確定原則：鑒于雙方在合同中未對設(shè)計變更價款的調(diào)整方法作出明確約定，法院參照了當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門發(fā)布的計價方法和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合甲公司提供的因變更增加的材料、人工等實際費用支出證據(jù)，對變更部分的工程價款進行了合理核算。最終認(rèn)定甲公司主張的 3000 萬元變更費用中，有 1500 萬元符合合理范圍，予以支持。

利息支付依據(jù)：根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，當(dāng)事人對欠付工程價款利息計付標(biāo)準(zhǔn)有約定的，按照約定處理；沒有約定的，按照同期同類貸款利率或者同期貸款市場報價利率計息。由于雙方在合同中未明確約定欠付工程款利息的計付標(biāo)準(zhǔn)，法院按照同期貸款市場報價利率，判決乙公司支付自甲公司提交竣工結(jié)算報告之日起至實際支付之日止的利息。

四、案例啟示

（一）合同簽訂的嚴(yán)謹(jǐn)性

建設(shè)工程合同是保障雙方權(quán)益的重要依據(jù)，合同條款應(yīng)盡可能詳細、嚴(yán)謹(jǐn)。在簽訂合同時，對于可能出現(xiàn)的設(shè)計變更、工程價款調(diào)整等情況，應(yīng)當(dāng)明確約定具體的處理方式和程序，避免在施工過程中因約定不明產(chǎn)生糾紛。例如，可以在合同中明確規(guī)定設(shè)計變更的提出、審批流程，以及變更部分價款的計算方法，這樣可以有效減少后續(xù)爭議。

（二）施工過程中的證據(jù)留存

施工過程中，各方應(yīng)重視證據(jù)的收集和留存。無論是設(shè)計變更通知、工程簽證、往來函件，還是材料采購憑證、施工記錄等，都可能在日后的糾紛中成為關(guān)鍵證據(jù)。以本案例為例，甲公司正是因為在施工過程中妥善保存了與設(shè)計變更相關(guān)的各類證據(jù)，才能夠在訴訟中有力地支持自己的主張。因此，施工企業(yè)應(yīng)建立完善的證據(jù)管理制度，確保在需要時能夠及時、準(zhǔn)確地提供相關(guān)證據(jù)。

（三）糾紛解決方式的選擇

當(dāng)建設(shè)工程糾紛發(fā)生時，雙方應(yīng)首先嘗試通過協(xié)商、調(diào)解等非訴訟方式解決糾紛，這樣可以節(jié)省時間和成本，維護雙方的合作關(guān)系。若協(xié)商無果，再選擇訴訟或仲裁等方式。在選擇訴訟或仲裁時，應(yīng)充分了解相關(guān)程序和規(guī)則，合理運用法律武器維護自身權(quán)益。同時，雙方也應(yīng)認(rèn)識到，通過法律途徑解決糾紛可能需要一定的時間和精力，因此在日常經(jīng)營中應(yīng)盡量避免糾紛的發(fā)生，從源頭上防范法律風(fēng)險。通過對這一建設(shè)工程案例的分析，我們可以看到建設(shè)工程法律在實踐中的具體應(yīng)用和重要性。建設(shè)工程各方應(yīng)加強法律意識，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，規(guī)范合同簽訂和履行行為，注重證據(jù)留存，以有效防范和應(yīng)對法律風(fēng)險，確保建設(shè)工程的順利進行和各方的合法權(quán)益。

來源：網(wǎng)絡(luò)。版權(quán)歸原作者所有，如有侵權(quán)請及時后臺留言聯(lián)系，以便于本平臺立即刪除該作品。

——合作共贏——

建筑one工作室團隊目前有一級注冊結(jié)構(gòu)工程師1名、一級注冊建造師5名、一級造價工程師1名、高級工程師3名，標(biāo)書編制專家5名、法務(wù)專家1名等業(yè)內(nèi)精英人才。建筑one工作室團隊運營知識星球交流交流平臺，提供專業(yè)知識交流、精品資料下載，可掃下面二維碼加入：

建筑one工作室團隊多年來開展商務(wù)合作、工程體系培訓(xùn)、技術(shù)標(biāo)書編制、危大工程專家論證方案編制、招投標(biāo)、建筑裝飾、建筑加固、工程資料、合同法務(wù)、第三方咨詢、優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商資源等業(yè)務(wù)。品質(zhì)保證、用戶滿意是我們團隊的宗旨。歡迎來電合作，站長微信：68339680。